无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
最新漏水损坏装修赔偿协议书如何写一
承包单位:(以下简称乙方)
兹有甲方将防水工程委托承包乙方施工,为了加强甲乙双方合作,明确责任,保证工程在施工过程中顺利进行,经双方研究决定,特 签定本合同:
第一条:承包方式及承包价格
第二条:工程采用材料及质量要求--------------------------
第三条:付款方式:
1本合同款总额约计人民币(大写)
2自签定合同后甲方付乙方总工程款
3乙方进场施工后付工程总款
4工程施工至中途付工程总款
5防水工程完工后付总工程
6余款
经甲方验收后在两个星期内付清尾款(一次性付清)
7保修款
自工程验收合格日起----年质保期起满后一次予以支付
第四条:工程工期:本工程于 年 月 日 起开工,共需 天完成,如因为气候等不可抗拒预见的客观因素,影响工程日期应相应顺延。
第五条在工程施工中:甲乙双方都应本着负责态度密切配合,分工负责搞好现场施工安全生产,甲方应保证乙方施工前提要求,乙方在符合施工前提下,按时按质完成工程施工,乙方保证所施工能够满足防水施工要求,确保所施工防水无渗漏现象,如在质保期间出现质量问题,应在收到甲方通知后24小时内到达工程地点,并予以解决相关问题,所用材料需提供相应的出厂证明,确保所用材料品质质量,
第六条:本工程质量可以使用十年以上并保修 年,出现以下情况发生漏水现象,乙方不予负责。
1原建筑物产生不均匀沉降出现裂缝超过限度,
2建筑物受到外来伤害,
3建筑物使用不当或人为伤害,
第七条:工程验收:
1甲方应在工程完工后一周内组织验收工作
2工程完工后,工程造价总额按实际工程量面积等结算。
第八条:本工程另需要说明的问题:
第 九条:本合同自双方签定之日起生效,一式 份,甲乙双方各执 份。
建设单位(盖章) 承包单位(盖章)
负责人签字: 负责人签字:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
最新漏水损坏装修赔偿协议书如何写二
防水公司口号
口号 ,防水公司口号
防水双亿,如胶似漆。
最新漏水损坏装修赔偿协议书如何写三
甲方:__________乙方:__________
经双方协商一致,现__________(甲方)与__________(乙方)就房屋漏水赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:
一、甲方__________愿一次性赔偿乙方__________木地板砖损失___---___cm2,折合人民币__________元。(其中_____cm2的木地板砖为日后如有翘起做替换品备用)房屋漏水赔偿协议书房屋漏水赔偿协议书。
二、对于墙体漏水造成的水印问题,经双方达成协议,由甲方__________出钱乙方__________找人从新粉刷,费用共计人民币__________元。(其中因粉刷墙体给乙方带来不便,甲方愿意补偿乙方误工费__________元,包含在其粉刷费用内)。
三、经双方签署协议后,甲方__________按照协议上(一、二)项条款一次性支付乙方__________赔偿费用合计人民币________元。(大写--)____________________________元整
四、上述费用支付给乙方后,由乙方__________自行安排处理,其安排处理的方式后果不再与甲方__________有任何关系。
五、甲方__________履行赔偿义务后,乙方__________保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方__________提出其他任何赔偿费用要求。
六、甲方__________履行赔偿义务后,就此事处理即告终结甲乙双方之间不再有任何权利、义务房屋漏水赔偿协议书合同范本。以后因这次赔偿的结果亦有乙方__________自行承担,甲方__________对此不再承担任何责任。
七、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
八、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
九、本协议为一次性终结处理协议,本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字、捺手印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。
甲方(签字) 乙方(签字) 见证人(签字)
年月日 年月日 年月日
最新漏水损坏装修赔偿协议书如何写四
工程名称:
甲 方:
乙 方:
--------------------------由甲方总承包施工,因工程需要,其中屋面防水工程甲方委托乙方包工包料施工,为确保工程顺利进行,维护双方共同利益,特签定本合同。
一、 工作内容
--------------------------工程所有屋面防水工作,包括沿沟及局部翻边。具体为:清理、涂刷、铺贴、垂直运输、落手清工作及成品保护工作。
二、 施工工期和进度
乙方从进场开始必须服从甲方管理人员的安排,按甲方制订的施工进度计划进行施工人员增减调节,保证施工进度计划,所有屋面防水工作总工期----天,从-----年----月----日开工,至----年---月----日前完成。
三、 质量要求
1、施工前必须对前一道工序进行验收,确认其符合要求后方能施工。
2、乙方在施工过程中必须按技术交底作业,严格遵守施工规范和质量评定标准,确保防水质量,若达不到优良标准,乙方无条件返工,返工的人工费及材料费均由乙方负责。
3、乙方在施工过程中,必须接受甲方、建设单位、监理公司、质监部门的指导,如工程质量不符要求,乙方必须无条件及时进行整改。
4、屋面防水质量是整个工程质量的重中之重,该分项必须确保优良,并保证观感良好。
四、 安全生产文明施工、劳动用工要求
1、 乙方负责人必须对员工进行安全教育,并使遵守安全生产的各项规章制度(即安全生产《六大纪律》和《十个不准》等),发给工人每人一本《新工人须知》,未经教育不准上岗。乙方负责人应对乙方工人每日班前进行当日工作安全交底和安全教育,班中、班后进行安全检查,发现问题及时排除或向项目部汇报。
2、 井架、施工电梯的使用必须由项目部统一按排,乙方不得抢用其他班组的垂直运输机械,由于乙方不服从安排,抢用他组垂直运输机械,由此造成的安全事故由乙方承担,造成机械损坏由乙方承担。
3、 乙方要执行国家(部)、省、市安全和文明施工的各项法律、法规和规章制度。若乙方违反安全生产和文明施工规定、规程、违章作业而导致伤亡事故,一切责任和处理费用由乙方负责。
4、 甲方按国家(部)、省、市安全和文明施工的各项法律、法规和规章制度指挥生产,提供安全生产的作业场所和条件。若乙方发现甲方违章指挥、作业场所不符合安全规定,乙方有权拒绝施工,并向甲方如实反映情况,甲方必须及时整改,在甲方未整改以前,乙方可拒绝施工,如继续施工或乙方不及时指正而施工,发生伤亡事故由乙方承担责任和费用。
若乙方使用机械过程中发现问题,不及时修理或不及时汇报而继续使用,导致伤亡事故,由乙方承担责任和费用。
5、 执行双方《承包合同》,乙方要正确使用劳动力,按规定办理进场人员的各项手续及暂住证、就业证,交分公司劳资科和保卫科。施工过程中,乙方要加强劳动力管理,严禁乱招乱用,否则,由此而产生的一切后果,由乙方承担。
若乙方劳动力不足或管理不当,造成进度、质量、安全生产、文明施工、安全保卫等无法满足工程需要并督促无效,甲方有权单方面终止合同。
五、 承包单价及结算办法
1、 单价:按时完成工作内容的工作,符合上述的进度、质量、安全生产、文明施工要求,按16.0元/m2一次包死,该单价包括管理费、劳保支出费、保险费(安全保险、医疗保险)等所有费用在内(由于设计修改造成返工,按实际发生面积计算)。除修改外不开点工,工程量按实结算。
2、 结算方式:甲方不支付预付款,防水工程完工后经项目部及分公司质安科检查验收符合要求,且安全生产、工作面清理等符合项目部管理制度,则以实际工程量的85%结算,其余款项待整个工程竣工验收后付清。
六、 工具、机具、劳动用品
1、 乙方人员使用劳动保护用品(安全帽、手套、雨具等)应自理,如向甲方领用,则费用按照购置价在结算中扣除。
2、 除垂直运输机械外,其他各类手动机具应乙方自理。
七、 其它
1、 乙方必须确保工程进度、质量、文明施工、安全生产、安全保卫的各项要求顺利实施,如上述方面的任何一方面无法满足要求,则按项目制度条款进行罚款;在省、市质量、安全生产、文明施工、劳动用工大检查中由于乙方施工的质量及安全生产、文明施工、劳动用工达不到要求,而使项目部受处罚,该处罚在乙方的结算中扣除。
2、 按照第二条的施工进度要求,若没按时完成,则造成项目部总工期滞后,每延期一天罚款1000元。
3、 乙方每天施工完后必须在下班前完成落手清工作,若到时没有清理干净,则甲方派人清理,清理人工按50元/工日在乙方月结算中扣除。
4、 甲方各部门(质安科、劳动人事科、保卫科)在分项质量、安全生产、文明施工、劳动用工检查中对乙方的处罚或奖励款项,均转与乙方。
5、 乙方必须提供符合国家施工规范要求的《屋面防水工程施工方案》,乙方必须严格按照施工方案施工,同时提供甲方所需地所有有关技术资料。乙方必须确保施工范围内不出现渗漏水现象,因施工影响的质量问题乙方必须在竣工验收后5年内无条件补修,所有发生的费用乙方自理。
6、 本合同自双方签字后生效,双方均承担法律责任和经济责任,在履行合同过程中,双方任何一方有违约行为,另一方则可向违约方索取防水工程总造价20%的违约金。
7、 协议一式六份,甲方四份、乙方两份,合同未尽事宜项,双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
甲方代表:乙方代表:
20xx 年 月日签订
最新漏水损坏装修赔偿协议书如何写五
原告:_______________
住址:_______________
电话:_______________
被告:_______________
住址:_______________
电话:_______________
诉讼请求:
1、判令被告限期对自家卫生间的渗水点进行维修,排除对原告生活的妨碍。
2、判令被告赔偿原告卫生间扣板更换费用______元。
3、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:
原、被告系相邻关系。原告居住在二楼,被告居住在三楼。_____年____月____日,原告发现卫生间扣板有滴水声,并有水滴滴落。____月___日,原告联系物业人员,打开扣板后,发现楼上下水管与楼板衔接处有水渗漏。物业人员查看后认为是楼上卫生间漏水。被告在看过漏水后表示,由于是农历新年期间,维修不便,正月初_____(_____年____月____日)后进行维修,原告同意。_____年____月____日原告打电话给被告,协商修理事宜,被告表示还没有过农历______,需要等到_____(_____年____月____日)以后进行修理,本着努力建立和谐邻里关系,温和解决邻里矛盾的态度,原告同意被告正月______以后修理的意见。在正月______过后,_____年____月____日,原告与被告进行第三次协商,被告拒绝修理其卫生间,并声称如果修理卫生间,所有费用都由原告承担,原告与被告协商未果。之后请小区_____物业做调解,被告先是承诺修理,而后几次拖延修理时间,最后以没有时间修理和影响居住为由拒绝修理,物业几次调解均无效。现在,漏水越来越严重,卫生间靠近主卧室的墙面瓷砖浸水,卫生间楼板上几处渗水,吊柜内也出现渗水。被告上述行为严重影响了原告工作和生活,对原告的房屋造成损害。《中华人民共和国民法典》的第八十三条明确规定:"不动产的相邻备方,应当按照有利于生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。"故此,特诉至人民法院,要求被告停止侵害,排除妨碍,赔偿损失并承担本案诉讼费、鉴定费。
此致
________人民法院
具状人:________
______年_____月_____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
最新漏水损坏装修赔偿协议书如何写六
原告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。
被告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。
风险提示:诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。
虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
诉讼请求
一、判令被告排除对原告房屋卫生间漏水的妨害;
二、判令被告向原告赔偿损失________元;
三、判令被告承担本案的诉讼费及合理费用。
风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。
如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。
因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。
讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
事实与理由原告为_______市_______区_______花园____栋___单元___层___室的业主,被告是其正楼上的邻居。
_______年___月份,原告发现其房屋卫生间的塑胶板上出现了漏水情况造成原告及其家人如厕不便且墙上开始渗水,随即原告便告知小区物业公司上门查看,经过物业公司工作人员的检查发现原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的原因是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。
原告多次找到被告交涉要求及时解决卫生间漏水的问题,但被告每次均予以其他理由搪塞,小区物业公司与社区也从中协调多次但无果。
为此,原告特向贵院起诉,请求依法保护其合法权益。
此致__________区人民法院具状人:__________________年___月___日风险提示:提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;
列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;
列举,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。
!~~原告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。
被告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。
风险提示:诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。
虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
诉讼请求
一、判令被告排除对原告房屋卫生间漏水的妨害;
二、判令被告向原告赔偿损失________元;
三、判令被告承担本案的诉讼费及合理费用。
风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。
如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。
因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。
讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
事实与理由原告为_______市_______区_______花园____栋___单元___层___室的业主,被告是其正楼上的邻居。
_______年___月份,原告发现其房屋卫生间的塑胶板上出现了漏水情况造成原告及其家人如厕不便且墙上开始渗水,随即原告便告知小区物业公司上门查看,经过物业公司工作人员的检查发现原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的原因是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。
原告多次找到被告交涉要求及时解决卫生间漏水的问题,但被告每次均予以其他理由搪塞,小区物业公司与社区也从中协调多次但无果。
为此,原告特向贵院起诉,请求依法保护其合法权益。
此致__________区人民法院具状人:__________________年___月___日风险提示:提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;
列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;
列举,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。