第三条、交(提)货地点、时间：签订合同后，20天内钢架进场，总工期50天。
第四条、提货方式：由乙方负责。
第五条、加工成品的检验期限、地点、方法：甲方在乙方公司内提货时检验加工成品的质量、规格、数量等，如有异议应于提货后两天内以书面方式通知乙方，内在质量异议应在1个月内以书面方式提出，否则视为没有异议。
第六条、付款方式及期限：甲方应于本合同生效后，一天后向乙方预付预付款计：30万元，主钢架到场后3天内支付70万，主钢架和檩条全部安装完毕后3天内支付60万，彩板安装完毕后5天内支付余款，(余款安实际发生量结算计算)。否则甲方承担违约责任。合同标地物所有权自甲方货款全额交付时起转移给甲方，若甲方未履行完支付价款义务时，合同标地物的所有权归乙方所有。预付款冲抵最后一笔货款。
第七条、违约责任：
1、乙方逾期提供加工成品，应赔偿给甲方造成的直接经济损失，甲方逾期提货或不按合同约定按时付款，应承担相应货款每日1%的违约金。
2、逾期拾日视为拒提(退货)，应承担拒提部分相应货物价款30%的违约金。逾期提货时，市场原材料若发生价格涨价，甲方当按涨价后价格执行。
3、双方有其他违约行为，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、如遇下雪、下雨、风沙、停电、战争、运输中断，交通管制及原材料在新疆市场上无法采购到等不可抗拒因素时交货期限顺延。
5、甲乙双方在正式开始履行合同义务时，如果原材料价格发生变化，甲乙双方按原材料涨价或降价的比例对合同单价协商解决。
第八条、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方按合同约定交付预付款后，乙方开始履行合同义务。
第九条、双方发生纠纷可协商解决。
单位名称(章)单位名称(章)
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日
加工承揽合同的范文简短篇十八
鉴于乙方是在合法注册的，经营范围为的公司，具备承揽加工的资质和条件。
依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
品名
规格
单位
数量
备注
1、甲方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：年月日。
2、甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验，并将确认情况书面通知甲方。甲方提供的原材料确实存在缺陷或者不符合合同约定的，应当予以更换、补齐。
3、乙方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：：年月日。
4、乙方应当将所提供的原材料交由甲方检验。甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验，并将确认情况书面通知乙方，由乙方在日内予以补正。
1、甲方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付乙方。
2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前，乙方应当进行检验。乙方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当即时通知甲方；甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复，提出修改意见。
3、乙方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。
4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前，甲方应当进行检验。甲方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。
1、乙方加工产品应当符合标准。
2、乙方按甲方质量要求和图纸，先做规格样品，由双方代表当面封存样品，作为验收的依据。（也可不约定此项目）
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。
2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准，数量以合同规定为标准。
3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的，甲方有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在时间内发现加工成品不符合质量要求的，仍有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。
1、乙方应于年月日将产品全部送至甲方仓库，地址为。甲方如指定北京市以外的交付地点，应承担乙方因此而多支出的费用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须事先与对方达成书面协议，并按协议执行。
3、实际交付日期，乙方自行送达的，以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。
4、乙方交付的加工成品超过约定数量的，甲方认可的，就超过的部分按照超过的比例支付报酬。
1、甲方应支付乙方的加工报酬为：每件元（或总报酬元）
2、报酬的支付采取以下方式
a甲方应于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日内支付。乙方应于每次收款同时将发票给付甲方。发票作为双方结算依据。
b甲方于乙方每交付件时给付甲方元，乙方于收款时向甲方出具收据。收据作为双方结算的依据。收据载明款额累计达到元，由乙方向甲方开具发票，同时收回相应款额的收据。
加工承揽合同的范文简短篇十九
合同编号：
甲方（定作方）：______公司
乙方（承揽方）：
鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号产品；乙方系专业产品生产商。根据《_____》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。
1、品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替）
2、规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件）
3、数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位）
4、备注：（如无内容，在空格处划线）
1、合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种）
2、付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制）
3、付款时间：（写明年、月、日）
1、质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲方具体要求，必须要写全称）
2、技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数）
3、以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供：（注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二）
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。
1、甲方负责提供技术资料和图纸。
2、乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。
4、不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术；
6、得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本；
7、未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。
1、验收标准：（写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收）
2、验收方法：（写明全部或抽样验收的方法）
3、甲方验收乙方所完成定作物的时间：（写明具体时间年、月、日）
4、甲方验收乙方所完成定作物的地点：（写明详细地址）
5、验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。
6、对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，甲方有权要求退还。
7、双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由乙方垫付，由主张未被检验证明支持者最终承担。
1、双方约定由甲方自提定作物
（1）自提定作物的时间：（写明年、月、日）
（2）自提定作物的地点：（写明详细地址不可省略）
2、双方约定由乙方送交定作物
（1）送交定作物的时间：（如选择了1，则在空格处划线）
（2）送交定作物的地点：（如选择了1，则在空格处划线）
（3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
（4）交（提）定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间。
1、包装要求：（应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等）
2、费用负担：（写明包装费用由哪方承担）
1、定作物的运输方式：（写明是汽车、火车、水运或其他方式）
2、运输费用由（如无内容，在空格处划线）承担。
1、甲方向乙方交付定金的数额：（大、小写两种形式填写）
2、甲方向乙方交付定金的时间：（写明年、月、日）
3、甲方向乙方交付预付款的数额：（大、小写两种形式填写）
4、甲方向乙方交付预付款的时间：（写明年、月、日）
1、未按合同约定的质量交付定作物,若甲方同意接受的,应当按质论价；不同意接受的,应当负责修理或调换，并承担元/每件的违约金。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收,由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。
2、未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用和延期交货责任。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。
3、逾期交付定作物,应当向甲方支付未交定作物总价的%违约金。延期交货超过日的，甲方有权解除合同，由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求完成,并承担逾期交付的责任。
1、超过合同约定日期付款，甲方应向乙方支付定作物总价‰的违约金。
2、无故拒绝接收定作物,赔偿因此给乙方造成的损失。
3、变更交付定作物地点或接收单位（人）时,承担因此多支出的费用。14其它违约责任：（如无内容，在空格处划线）
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第（只需填写一或者二）种方式解决：
1、向（具体写明_____委员会的确切名称，如：不能将“深圳_____委员会”写为“北京市_____委员会”）_____委员会申请_____。
2、向（根据有利于我方的原则，在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一）人民法院起诉。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
加工承揽合同的范文简短篇二十
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称。
型号。
规格。
质量要求。
计量单位。
数量。
加工费。
单位。
总价。
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称。
完工时间。
检验时间地点。
检验标准与方法。
包装标准。
包装费承担。
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称。
交付时间。
交付地点。
运输方法。
运输价款承担。
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称。
型号。
规格。
质量要求。
计量单位。
数量。
单价。
总价。
图纸、技术资料及交付时间。
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称。
交付时间。
交付地点。
交付数量。
包装要求。
检验方法。
运输方法和运费承担。
第六条加工费结算办法与时间。
_________。
第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任。
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。
6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任。
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证。
（一）甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第十二条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_____、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知。
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理。
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交______________委员会_____；
（2）依法向人民法院起诉。
第十五条解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
法定代表人（签字）：_________?法定代表人（签字）：_________。
